- 相關推薦
農村私人自建房協(xié)議書（精選5篇）
在當今社會生活中，人們運用到協(xié)議書的場合不斷增多，簽訂協(xié)議書能夠保證雙方合作愉快。那么你真正懂得怎么寫好協(xié)議書嗎？以下是小編幫大家整理的農村私人自建房協(xié)議書（精選5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
農村私人自建房協(xié)議書1
房主（甲方）：
承建方（乙方）：
甲方委托乙方承建一棟二層磚混結構民房住宅，為明確雙方在承建過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商達成以下協(xié)議；
一、 私人住宅主體工程。
二、 承建方式；甲方將其住宅主體工程以包工包料的方式承包給乙方承建。
三、 建房工期：建房工期為60天，施工日期由簽訂合同之日算起。
四、 工程價格：按平方米320元計算。
五、 施工安全要求及質量問題責任：
1、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求，采取嚴格的`安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。
2、乙方要根據(jù)建筑操作規(guī)程按質按量施工，不許偷工減料。若有工程質量問題（如主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂；主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋；挑梁斷裂、露筋等）發(fā)生，經有關部門評估后由乙方承擔一切損失。
六、 工期延誤：乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可相應順延。
1、 因停電、下雨等造成停工；
2、 不可抗力；
3、 甲方同意給予順延的其它情況。
七、 付款方式：
1、 乙方地基完工后，甲方將付清地基所用的費用，并預付工程款貳萬元整。
2、 底層屋面完工后，若無質量問題，甲方支付工程款貳萬元整。
3、 頂層屋面澆注完工后，若無質量問題，甲方支付工程款壹萬元整。
4、 外墻粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
5、 內墻粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
6、 余款待整個工程竣工后，經明年一個雨季檢驗，如無質量問題，將在8月份一次性付清。
八、 本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字后生效。生效后甲乙雙方必須共同遵守執(zhí)行。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方（簽名）：
乙方（簽名）：
日期:
農村私人自建房協(xié)議書2
甲方：________________（姓名，身份證號碼）
乙方：________________（姓名，身份證號碼）
甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮(zhèn)__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
�、奔追截撠熖峁┦�、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
�、惨曳骄哂袕氖罗r村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
�、硵嚢铏C、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
�、垂て趶腳____年___月___日開始建設，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
�、狄曳郊訌妼ζ淙藛T的.安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
�、兑曳剿鶎偃藛T的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
�、币曳綉敱局Ｙ|保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
�、仓匾┕み^程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。
�、臣追桨l(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
�、捶课萁ǔ珊笠荒陜龋追桨l(fā)現(xiàn)質量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
�、惫こ炭罱Y算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。
�、哺犊顣r間：第一次付款在施工開始后___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后____天內給付。
四、違約責任
�、庇捎诠こ藤|量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
甲方（簽名）：
乙方（簽名）：
日期:
農村私人自建房協(xié)議書3
甲方：
乙方：
房主人（甲方）
承建人（乙方）
甲方委托乙方承建民房一幢，為明確雙方在承建過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
一、建筑項：私人住宅主體工程。
二、承建方式：
1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建。
2、甲方負責提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建筑材料。甲方應及時提供以上建筑材料，以免影響乙方正常施工進度。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的'竹木等，費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
三、建房工期：建房工期為天，自挖地基，標高正負零零線開始施工算起。
四、承建工程價格：
五、施工安全要求：乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn)，責任與甲方無關。
六、工期延誤：乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可相應順延。
1、因停電、下雨等造成停工；
2、不可抗力；
3、甲方同意給予順延的其它情況。
七、付款方式：乙方進場后，甲方將預付工程款元，以后將按工程進度付款。每層澆注封頂后，若無質量問題，甲方即向乙方支付該樓層的部分預付工程款元。余下的人工錢待整個工程竣工并經驗收合格，乙方將工程全部交給甲方使用后3月內全部付清。
八，違約責任和爭議的解決辦法：
1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作；造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付人工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
甲方：
乙方：
__年__月__日
農村私人自建房協(xié)議書4
發(fā)包方(甲方)：________________
承包方(乙方)：________________
第一條工程概況
1、工程名稱：農村自建房屋裝飾裝修。
2、施工地點：玉溪市江川縣。
3、房屋概況：房型________(層)，建筑面積約________平方米。
第二條裝修施工內容
甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。
第三條承包方式
包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業(yè)。裝修設計方案由甲乙雙方共同商定后實施，施工過程中甲方如有需要調整方案的及時通知乙方，乙方應無條件采納。
第四條裝修價款
本合同項下裝修項目總價款：________元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，大寫________(人民幣整)，該價款為施工包干價。
第五條裝修款項支付方式
乙方裝修施工竣工后十天內，甲方對房屋裝修進行竣工驗收，驗收合格后三十天內甲方一次性向乙方支付總價款的95%，剩余總價款的5%作為質量保證金，質保期一年，質保期屆滿房屋裝修質量沒有問題的，甲方將質保金退還乙方。
第六條裝修工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為________天。
第七條乙方在施工過程中如對甲方提供的.材料造成損害，損害材料價值200元以內(包括本數(shù))的，甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的，乙方應全額賠償甲方。
第八條乙方自行招聘施工。工人進行裝修施工，工人管理和勞務費由乙方自行負責;乙方應制定相應施工安全制度并嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發(fā)生安全事故，涉及到的法律責任、經濟賠償責任由乙方全部承擔，且甲方若因此被法院等司法機關判決承擔賠償責任的，甲方有權根據(jù)本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。
第九條本合同項下裝修項目乙方不得再轉包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權立即解除合同并追究乙方違約責任。
第十條協(xié)議的變更和解除
1、乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權解除本合同，并不予支付乙方已經施工部分的工程款。
2、乙方施工過程中出現(xiàn)重大質量問題且不能有效整改的，甲方有權解除本合同，解除合同通知自送達乙方時生效。
第十一條違約責任
1、乙方違反本合同第六條約定未能在工期內完成裝修工程的，每逾期一天應向甲方承擔30元的違約金;
2、乙方施工過程中對甲方房屋主體結構造成損害的，應承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。
第十二條本協(xié)議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效
甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。因履行本合同產生爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。
甲方(簽章)：________乙方(簽章)：________
住所：________住所：________
法定代表人：________法定代表人：________
委托代理人：________委托代理人：________
電話：________電話：________
________年________月________日________年________月________日
農村私人自建房協(xié)議書5
建房房東發(fā)包方： 以下簡稱甲方
承接方或承包方： 以下簡稱乙方
現(xiàn)甲方 村 號原有層房，委托乙方施工承建。甲方自備所有材料，即包清工的形式發(fā)包給乙方。為了保證質量，能按時完成任務，甲方與乙方就有關具體事項達成以下協(xié)議：本合同條款本著公平，公正的原則，雙方充分協(xié)商達成一致意見并簽訂本合同，雙方必須嚴格遵守執(zhí)行。
一、 工程名稱：甲方私人住宅。
二、 工程地點： 工程限期：從 年 月 日至 年 月 日止。
三、 工程議價：每平方米 元 共計：人民幣 元整。
四、承包方式：乙方以包工的形式承建甲方的樓面加建工程，甲方全包料，包括模板、頂架、外墻排柵及施工機械的'租賃等及它細節(jié)工具及一切建筑材料。乙方負責其他用于施工的輔助設備如(料斗、推車、小型攪拌機，架板架管等)。
五、 工程內容
六、建好后乙方搞好屋內、四周衛(wèi)生，做好防火防盜。做到人走場地清。
七、 乙方在建房施工時，一定要保證質量。如有不符合質量問題，甲方要求翻工，乙方必須服從或雙方協(xié)商解決。
八、 1、乙方在施工期間一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方責任。
2、如果造成傷亡事故，由人民法院裁定后由責任方承擔有關費用。
3、施工過程中若造成鄰居房屋損壞，由乙方負責維護維修，甲方積極幫助解決。
九、若遭受自然非人為干擾，影響乙方施工，損壞的建筑材料，由甲方負責。另外，如需修改施工內容，增加工程項目必須與雙方商量，雙方達成一致，做到互相尊重、順利完成本次施工任務。
十、 乙方進場后，施工用水用電由甲方負責，保證施工場地通水通電。
十一、 付款方式：開工首付工程量的` %，完工后一周內全部付清。
十二、 本合同書經雙方確認后，即生效，雙方必須嚴格遵守執(zhí)行。
十三、本合同共一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，打印和手寫具有同等法律效力，未盡事宜需經雙方協(xié)商，意見一致后可作補充條文。結算付清工程款項后，本合同書自然終止無效。
甲方房東簽字：
乙方承接方簽字：
日期：
【農村私人自建房協(xié)議書】相關文章：
農村私人購房合同03-17
（熱門）農村私人購房合同02-23
農村私人土地永久轉讓簡單協(xié)議書（通用10篇）10-08
農村自建房租賃合同03-07
農村自建房施工合同書05-25
2022農村自建房申請書（通用5篇）10-14
農村自建房的申請書范文（通用20篇）01-16