建筑工程施工合同[優(yōu)秀]
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識(shí)在不斷增強(qiáng)，合同的地位越來(lái)越不容忽視，簽訂合同也是避免爭(zhēng)端的最好方式之一。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編收集整理的建筑工程施工合同，歡迎閱讀與收藏。
![建筑工程施工合同[優(yōu)秀]](https://p.9136.com/00/l/caa9b9a402_5fbf7f0c765bb.jpg)
建筑工程施工合同1
發(fā)包方（以下稱甲方）：
承包方（以下稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項(xiàng)目
一、工程名稱：
二、工程地點(diǎn)：
三、工程內(nèi)容：
四、承包形式：
第二條工程期限
一、合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天開(kāi)工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日
二、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后，工期可相應(yīng)順延。
1、在施工中如因停電、停水８小時(shí)以上或連續(xù)間歇性停水、停電３天以上（每次連續(xù)４小時(shí)以上），影響正常施工；停水停電2天以上；
2、因臺(tái)風(fēng)暴雨颶風(fēng)等不可抗力的因素；
3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請(qǐng)求順延工期。
第三條工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式（是不是有付預(yù)付款或進(jìn)度款的時(shí)候乙方開(kāi)不了票）雙方同意按下述第方式支付本合同價(jià)款，甲方付款前，乙方應(yīng)提供正式發(fā)票。
第一種方式：本合同實(shí)行固定總價(jià)，經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價(jià)為 元人民幣（大寫： ）。任何政策性因素____市場(chǎng)因素均不調(diào)整包干價(jià)。
1、本合同簽訂后____日內(nèi)，甲方支付 元工程款；
2、工程竣工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付 元工程款；
3、余款 元作為質(zhì)量保證金，待保修期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息支付。
第二種方式：本合同實(shí)行按實(shí)結(jié)算，雙方使用晨曦軟件，依據(jù)現(xiàn)行定額計(jì)價(jià)規(guī)范和施工期（或材料定購(gòu)期）的信息價(jià)（信息價(jià)不明確的以甲方確認(rèn)材料價(jià)為準(zhǔn)）進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算后的總價(jià)下浮%作為本合同的結(jié)算價(jià)款。
1、甲方于支付 元；
2、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及工程決算書(shū)，經(jīng)甲方審核確認(rèn)后，付至結(jié)算價(jià)款的95%，留5%做質(zhì)保金，待保修期滿后15個(gè)工作日內(nèi)付清。
3、工程量及價(jià)格簽證，簽證單都必須有甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽字并加蓋公章后方可作為結(jié)算依據(jù)。
第四條建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)和采購(gòu)
一、工程材料、設(shè)備由乙方采購(gòu)。（是否都是包工包料）
二、乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備，必須附有產(chǎn)品合格證和試驗(yàn)報(bào)告才能用于工程，甲方認(rèn)為乙方提供的材料需要復(fù)驗(yàn)的，乙方應(yīng)按要求提供復(fù)驗(yàn)報(bào)告。經(jīng)復(fù)驗(yàn)符合質(zhì)量要求的'，方可用于工程；復(fù)驗(yàn)不符合質(zhì)量要求的，應(yīng)退貨處理，其復(fù)驗(yàn)費(fèi)和退貨損失由乙方承擔(dān)。（材料進(jìn)場(chǎng)是不是要甲方確認(rèn)）
第五條施工與設(shè)計(jì)變更
一、甲方簽字認(rèn)定交付的設(shè)計(jì)圖紙、說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據(jù)，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內(nèi)容，為不影響施工進(jìn)度，乙方應(yīng)先行實(shí)施，并及時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)簽證。
三、設(shè)計(jì)變更增減數(shù)應(yīng)以甲方代表簽證單為依據(jù)，工程采用包干價(jià)，對(duì)增減部份的工程款由甲乙雙方協(xié)商確認(rèn)。
第六條工程質(zhì)量管理及驗(yàn)收
一、工程具備隱蔽條件，乙方先進(jìn)行自檢，并在隱蔽驗(yàn)收前48小時(shí)以書(shū)面形式通知甲方驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，甲方現(xiàn)場(chǎng)代表在驗(yàn)收記錄上簽字后，承包人可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗(yàn)收。
二、工程具備竣工驗(yàn)收條件，乙方按國(guó)家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場(chǎng)簽證單及保修書(shū)等）。驗(yàn)收合格的，雙方進(jìn)行交接，驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)及時(shí)返工，費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)，返工導(dǎo)致工期延誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
三、工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的“合格”標(biāo)準(zhǔn)。
第七條安全施工乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。
第八條質(zhì)量保修
一、本工程保修期限為_(kāi)_______年，自工程竣工驗(yàn)收合格起算。
二、在保修期內(nèi)，乙方應(yīng)保證通訊暢通，令甲方能夠隨時(shí)同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后 小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應(yīng)及時(shí)通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責(zé)任，有權(quán)自行解決，由乙方承擔(dān)所有費(fèi)用并加收10%的勞務(wù)費(fèi)。乙方保修聯(lián)系電話： ；乙方保修聯(lián)系人： 。
第九條違約責(zé)任（乙方擅自修改圖紙的違約責(zé)任，甲方延遲付款的違約責(zé)任均無(wú)）
一、乙方未能按時(shí)竣工的，每延期____日應(yīng)按工程總價(jià)款的 向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無(wú)故延期____日以上視為根本性違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方除應(yīng)全額退還甲方已支付的工程款外，還應(yīng)向甲方支付違約金人民幣元。
二、工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題視為乙方嚴(yán)重違約，視情節(jié)輕重乙方應(yīng)按工程款的10-30%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應(yīng)賠償因此給甲方造成的損失。（可否作為解除合同條件）
三、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第十條糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無(wú)法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條附則
一、甲方代表為 ，乙方代表為 。
二、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
戶名： 開(kāi)戶銀行： 帳號(hào)：
________年____月____日________年____月____日
建筑工程施工合同2
甲方：____市____區(qū)北石店鎮(zhèn)臨澤村委
乙方：____縣固城建筑安裝有限責(zé)任公司
根據(jù)《民法典》及有關(guān)規(guī)定，針對(duì)臨澤村道路事宜；經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，達(dá)成以下協(xié)議條款，相互監(jiān)督共同遵守。
一、施工內(nèi)容：村內(nèi)規(guī)定范圍的路基整形、夯實(shí)、下水管道的安裝、檢查井的.砌筑，混凝土路面的澆筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期：開(kāi)工日期：竣工日期：
三：質(zhì)量要求：嚴(yán)格按照工程質(zhì)量要求及相關(guān)規(guī)范規(guī)定進(jìn)行施工，因工程質(zhì)量造成的返工，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
四、安全施工：乙方自覺(jué)遵守安全操作規(guī)程施工，如違章、違規(guī)造成的一切安全事故，乙方自行承擔(dān)。
五、工程結(jié)算方式：根據(jù)實(shí)際完成的工程量結(jié)算，（即面積、體積、長(zhǎng)度米）完成后實(shí)地測(cè)量。
六、實(shí)際項(xiàng)目及價(jià)格：
1、160厚黃沙混凝土路面75元㎡
2、磚砌水溝（挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實(shí)、蓋板）350元
3、混凝土路沿石安砌（100XXXX0300）35元
4、下水道安裝鋪設(shè)（挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實(shí)）直徑300水泥管90元。
5、污水檢查井含井蓋（挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實(shí)）620元座
6、人工挖土方30元立方米
7、農(nóng)用車300元臺(tái)班
8、勾機(jī)1800臺(tái)班。
9、三輪車200元臺(tái)班。
10、零工，60元工日。
七、付款方式：工程完工后一次付清工程款。
本協(xié)議自簽訂之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，工程結(jié)束，款已付清，合同自行作廢。
甲方：（蓋章）乙方（蓋章）委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）
________年____月____日年____月____日
建設(shè)工程施工合同
建設(shè)單位：____市____區(qū)北石店鎮(zhèn)林子村委
施工單位：____縣固城建筑安裝有限責(zé)任公司
建筑工程施工合同3
為在施工合同的實(shí)施過(guò)程中創(chuàng)造安全、高效的施工環(huán)境，切實(shí)搞好本項(xiàng)目的安全管理工作，本公司湖北金美地源空調(diào)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與承包人山東泰安鉆機(jī)設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）特此簽訂安全生產(chǎn)合同：
一、甲方職責(zé)
1．嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行工程承包合同中的有關(guān)安全要求。
2．按照“安全第一、預(yù)防為主”和堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則進(jìn)行安全生產(chǎn)管理，做到生產(chǎn)與安全工作同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)和評(píng)比。
3．重要的安全設(shè)施必須堅(jiān)持與主體工程“三同時(shí)”的原則，即：同時(shí)設(shè)計(jì)、審批，同時(shí)施工，同時(shí)驗(yàn)收，投入使用。
4．定期召開(kāi)安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，及時(shí)傳達(dá)中央及地方有關(guān)安全生產(chǎn)的精神。
5．組織對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查，監(jiān)督乙方及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)安全隱患。
二、乙方職責(zé)
1．嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行工程承包合現(xiàn)中的有安全要求。
2．堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”和“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育，增強(qiáng)全員安全生產(chǎn)意識(shí)，建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理制度，配備專職及兼職安全檢查人員，有組織有領(lǐng)導(dǎo)地開(kāi)展安全生產(chǎn)活動(dòng)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、生產(chǎn)管理人員和具體操作人員，必須熟悉和遵守本條款的各項(xiàng)規(guī)定，做到生產(chǎn)與安全工作同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)和評(píng)比。
3．建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。從派往項(xiàng)目實(shí)施的項(xiàng)目經(jīng)理到生產(chǎn)工人（包括臨時(shí)雇請(qǐng)的民工）的安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)必須做到縱向到底，一環(huán)不漏；各職能部門、人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制做到橫向到邊，人人有責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置的'安全機(jī)構(gòu)，應(yīng)按施工人員的1%～3%配備安全員，專職負(fù)責(zé)所有員工的安全和治安保衛(wèi)工作及預(yù)防事故的發(fā)生。安全機(jī)構(gòu)人員，有權(quán)按有關(guān)規(guī)定發(fā)布指令，并采取保護(hù)性措施防止事故發(fā)生。
4．乙方在任何時(shí)候都應(yīng)采取各種合理的預(yù)防措施，防止其員工發(fā)生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。
5．乙方必須具有勞動(dòng)安全管理部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)證書(shū)，參加施工的人員，必須接受安全技術(shù)教育，熟知和遵守本工種的各項(xiàng)安全技術(shù)操作規(guī)程，定期進(jìn)行安全技術(shù)考核，合格者方準(zhǔn)上崗操作。對(duì)于從事電氣、起重、建筑登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐、壓力容器、焊接、機(jī)動(dòng)車船駕駛、爆破、潛水、瓦斯檢驗(yàn)等特殊工種的人員。經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，獲得《安全操作合格證》后，方準(zhǔn)持證上崗。施工現(xiàn)場(chǎng)如出現(xiàn)特種作業(yè)無(wú)證操作現(xiàn)象時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理必須承擔(dān)管理責(zé)任。
6．對(duì)于易燃易爆的材料除應(yīng)專門妥善保管之外，還應(yīng)配備有足夠的消防設(shè)施，所有施工人員都應(yīng)熟悉消防設(shè)備的性能和使用方法；乙方不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉(zhuǎn)讓給任何其他人，或允許、容忍上述同樣行為
7．操作人員上崗，必須按規(guī)定穿戴防護(hù)用品。施工負(fù)責(zé)人和安全檢查員應(yīng)隨時(shí)檢查勞動(dòng)防護(hù)用品的穿戴情況，不按規(guī)定穿戴防護(hù)用品的人員不得上崗。
8．所有施工機(jī)具設(shè)備和高空作業(yè)的設(shè)備均應(yīng)定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經(jīng)常處于完好狀態(tài)；不合格的機(jī)具、設(shè)備和勞動(dòng)保護(hù)用品嚴(yán)禁使用。
9．施工中采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時(shí)，必須制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施，施工現(xiàn)場(chǎng)必須具有相關(guān)的安全標(biāo)志牌。
10．乙方必須按照本工程項(xiàng)目特點(diǎn)，組織制定本工程實(shí)施中的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；如果發(fā)生安全事故，應(yīng)按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定》以及其它有關(guān)規(guī)定，及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門，并堅(jiān)持“三不放過(guò)”的原則，嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。
11.乙方人員必須遵守有關(guān)安全保護(hù)、環(huán)境保護(hù)及其它規(guī)章制度，對(duì)施工人員必須購(gòu)買意外傷害保險(xiǎn)，并進(jìn)行安全保健防護(hù)，乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)費(fèi)用。生產(chǎn)中發(fā)生的任務(wù)安全、環(huán)保事故，均由乙方自行負(fù)責(zé)。
三、違約責(zé)任
如因乙方違約造成安全事故，將依法追究責(zé)任。本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份。由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署與加蓋公章后生效，全部工程竣工驗(yàn)收后失效。
甲方：湖北金美地源空調(diào)工程有限公司
法定代表人：
授權(quán)代理人：
乙方： 山東泰安鉆機(jī)設(shè)備有限公司
法定代表人
授權(quán)代理人：
建筑工程施工合同4
建設(shè)單位（以下簡(jiǎn)稱甲方）：
承包單位（以下簡(jiǎn)稱乙方）：
工程名稱：工程
為了切實(shí)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理，依照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》以及《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》建設(shè)部《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59-99），雙方本著平等、自愿的原則，簽訂本協(xié)議書(shū)。甲方和乙方均嚴(yán)格遵守本協(xié)議書(shū)規(guī)定的權(quán)力、責(zé)任和義務(wù)，確保施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)和施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電的安全。
一、甲方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)：
1、貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)、文明施工的法規(guī)和管理規(guī)定，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面的安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督檢查并對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電進(jìn)行安全檢查與指導(dǎo)。
2、對(duì)乙方施工區(qū)域進(jìn)行安全生產(chǎn)和文明施工檢查；及時(shí)糾正乙方施工人員違章指揮和違章作業(yè)行為，并按照有關(guān)規(guī)定予以查處。對(duì)乙方施工區(qū)域內(nèi)的重大安全事故隱患，應(yīng)開(kāi)具隱患通知單。
3、要求乙方提供施工現(xiàn)場(chǎng)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》。
4、建立健全施工現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度。
5、對(duì)乙方的安全生產(chǎn)培訓(xùn)、勞動(dòng)保護(hù)用品的使用和危險(xiǎn)預(yù)知工作提出指導(dǎo)意見(jiàn)，并監(jiān)督落實(shí)情況。
6、對(duì)乙方提出的安全生產(chǎn)要求積極提供幫助。
7、向乙方提供電源時(shí)，應(yīng)與乙方辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。
8、按照有關(guān)臨時(shí)用電標(biāo)準(zhǔn)對(duì)乙方的臨時(shí)用電設(shè)備設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督和檢查。發(fā)現(xiàn)乙方在臨時(shí)用電中存在隱患必須責(zé)成乙方以整改。并監(jiān)督整改落實(shí)情況。
9、對(duì)乙方特種作業(yè)人員的名單、操作證復(fù)印件及培訓(xùn)記錄進(jìn)行存檔備案。
二、乙方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)：
1、遵守國(guó)家有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)的法規(guī)和管理制度，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電及機(jī)械設(shè)備使用有關(guān)技術(shù)規(guī)范和安全操作規(guī)程，對(duì)施工區(qū)域內(nèi)自行管轄的臨時(shí)用電負(fù)全面管理責(zé)任。
2、服從甲方安全生產(chǎn)管理。
3、乙方必須為施工作業(yè)人員參加人身意外保險(xiǎn)。
4、乙方造成生產(chǎn)安全事故，導(dǎo)致人員傷亡時(shí)，由乙方承擔(dān)事故責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
5、未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和無(wú)證人員，不得上崗作業(yè)。
三、安全用電
1、向甲方提供書(shū)面的臨時(shí)用電申請(qǐng)。設(shè)備設(shè)施需要增容時(shí)，必須重新辦理用電申請(qǐng)手續(xù)。
2、保證B級(jí)配電箱以下管轄區(qū)域內(nèi)各種用電設(shè)備、設(shè)施完好，臨時(shí)用電設(shè)施和器材必須使用正規(guī)廠家的合格產(chǎn)品，嚴(yán)禁使用假冒偽劣等不合格產(chǎn)品，加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)工作，嚴(yán)禁各種機(jī)電設(shè)備帶病運(yùn)行。保證臨時(shí)用電符合有關(guān)安全用電標(biāo)準(zhǔn)。
3、執(zhí)行臨時(shí)用電安全技術(shù)交底制度，對(duì)施工區(qū)域內(nèi)自行管轄的操作人員進(jìn)行臨時(shí)用電安全技術(shù)交底，避免違章指揮、違章操作和誤操作，確保安全用電。
4、在使用甲方提供臨時(shí)電源時(shí)，對(duì)不符合臨時(shí)用電標(biāo)準(zhǔn)的.電源，向甲方提出整改意見(jiàn)。有權(quán)拒絕在不符合臨時(shí)用電標(biāo)準(zhǔn)的電源的上拉接電源。對(duì)甲方在安全檢查中提出的關(guān)于臨時(shí)用電方面存在的問(wèn)題或隱患，必須按要求認(rèn)真落實(shí)整改。
5、對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行上崗前的職業(yè)技能、安全生產(chǎn)等方面的培訓(xùn)，未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)及培訓(xùn)不合格和無(wú)證人員，不得上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員必須依照有關(guān)規(guī)定持上崗。向甲方提供特種作業(yè)人員花名冊(cè)、操作證復(fù)印件和培訓(xùn)記錄。
四、機(jī)電設(shè)備使用
1、乙方應(yīng)向甲方提供機(jī)械設(shè)備相關(guān)的技術(shù)文件和出廠說(shuō)明書(shū)，還必須提供具有專業(yè)資質(zhì)的檢測(cè)、檢驗(yàn)單位出具的安全技術(shù)檢測(cè)證明，否則，不得投入使用。
2、起重機(jī)械設(shè)備的安裝和拆卸必須由有資格的單位和專業(yè)人員進(jìn)行，并應(yīng)有專人定期進(jìn)行維修和保養(yǎng)，對(duì)達(dá)不到安全要求又不能修復(fù)的機(jī)械設(shè)備，必須即停用，撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。
五、人員安全
1、參加施工作業(yè)的一切人員，必須遵守安全生產(chǎn)紀(jì)律，必須佩帶工作證（卡）并戴好安全帽進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，在作業(yè)中嚴(yán)格遵守本安全技術(shù)操作規(guī)程的有關(guān)規(guī)定，安全上崗，不違章作業(yè)，不擅離工作崗位，不亂串工作崗位，嚴(yán)禁酒后作業(yè)，并按規(guī)定穿衣著鞋，正確使用、保管個(gè)人安全防護(hù)用品。
2、必須按規(guī)定使用安全帶，安全帶必須高掛低用，掛設(shè)點(diǎn)必須安全、可靠。
六、違反安全管理規(guī)定處罰辦法
1、對(duì)嚴(yán)重違規(guī)操作及存在重大安全隱患未能造成損失和影響的，處予罰款500元，造成損失或影響的，除承擔(dān)所造成的全部經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任外，處予罰款1000元～5000元。
2、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)乙方人員必須佩帶安全帽 未佩帶安全帽進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)罰款10元。
3、不允許施工人員酒后作業(yè) 酒后進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)罰款100元。
4、高空作業(yè)不系安全帶罰款500元。
5、非專業(yè)操作人員嚴(yán)禁使用各種機(jī)械設(shè)備，違反罰款100元～1000元。
6、施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁打架斗毆、聚眾賭博，違反罰款100元。
7、罰款發(fā)生后，在下一次撥付工程款時(shí)，全額扣除。
本協(xié)議書(shū)一式兩份，甲乙雙方各保存一份。
本協(xié)議與雙方簽定的施工合同時(shí)效相同。簽定施工合同的同時(shí)，簽定本協(xié)議。施工合同到期后，本協(xié)議同時(shí)終止。
甲方單位（章） 乙方單位（章）
代表人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
年月日
建筑工程施工合同5
發(fā)包方(以下稱甲方)：__________________
承包方(以下稱乙方)：__________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項(xiàng)目
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點(diǎn)：__________________.
3、承包方式：__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式
本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對(duì)其進(jìn)行費(fèi)用的核定。
3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的'按單價(jià)_安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。
4、費(fèi)用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用。
第四條 甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場(chǎng)。
2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。
4、乙方需每天對(duì)自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現(xiàn)場(chǎng)零事故。
5、乙方需對(duì)自己完成的成果進(jìn)行保護(hù)，如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生破損，乙方需無(wú)條件進(jìn)行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項(xiàng)，保證安裝前對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。
第六條 獎(jiǎng)懲責(zé)任
1、如______月______日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無(wú)法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同6
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：
承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》，《中華人民共和國(guó)建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。
1、工程概況
（一）工程名稱：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
�。ǘ┕こ痰攸c(diǎn)：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范圍
安全維護(hù)及整改
3、合同工期30天
4、工程造價(jià)
工程造價(jià)為：xxxx元整
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）：
3.、本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國(guó)家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗(yàn)收）規(guī)程和規(guī)范。
4、本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7、工程計(jì)價(jià)
1、本工程計(jì)算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價(jià)[20xx]406號(hào)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（GB50500—20xx），《湖南省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》（省人民政府令第192號(hào)），《湖南省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》，20xx《湖南省修繕定額》、20xx《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、20xx《湖南省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
2、人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價(jià)[20xx]237號(hào)文件綜合工資單價(jià)計(jì)取，材料價(jià)格按照施工同期《長(zhǎng)沙建設(shè)造價(jià)》預(yù)算價(jià)，信息價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
8、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國(guó)家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上（以長(zhǎng)沙市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)），一次停水、停電8小時(shí)以上。
2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的.工期，工期可以按實(shí)際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
9、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的80%。
2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題15天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。
10、違約責(zé)任
1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒(méi)有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
2、因違約方違約造成對(duì)方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
11、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。
12、爭(zhēng)議的解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過(guò)程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同7
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：_____________________
承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：_____________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》，《中華人民共和國(guó)建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
�。ㄒ唬┕こ堂Q：_____________________
�。ǘ┕こ痰攸c(diǎn)：_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護(hù)及整改。
三、合同工期
_______天。
四、工程造價(jià)
工程造價(jià)為：______________元整
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.2使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）
5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國(guó)家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗(yàn)收）規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計(jì)價(jià)
7.1本工程計(jì)算編制原則：按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價(jià)_______號(hào)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（_______，《_______省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》（省人民政府令第_______號(hào)），《_______省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、_______《_______省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
7.2人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價(jià)_______號(hào)文件綜合工資單價(jià)計(jì)取，材料價(jià)格按照施工同期《_______建設(shè)造價(jià)》預(yù)算價(jià)，信息價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
八、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國(guó)家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨_______mm或_______mm以上（以_______市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)），一次停水、停電_______小時(shí)以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的`工期，工期可以按實(shí)際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
九、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在_______內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的_______%。
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的_______%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的_______%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題_______天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。
十、違約責(zé)任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒(méi)有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對(duì)方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。
十二、爭(zhēng)議的解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過(guò)程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方：______________________
乙方：______________________
代表人：___________________
代表人：_____________________
日期：______年_____月_____日
建筑工程施工合同8
甲方（買方單位）：________________________________________
乙方（出賣單位）： ________________________________________
依照《民法典》和其它有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、公開(kāi)及誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，就甲方的寬城萬(wàn)達(dá)XX所需墻紙樣板房供貨事宜，簽訂本合同，雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、使用地點(diǎn)、數(shù)量、單價(jià)、金額
二、合同價(jià)格的說(shuō)明
1、合同單價(jià)為固定綜合包干單位，包含材料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、排版損耗、機(jī)械費(fèi)、施工費(fèi)（人工費(fèi)、施工損耗、膠粉等輔材費(fèi)）、管理費(fèi)、成品保護(hù)費(fèi)、關(guān)稅、利潤(rùn)等各種費(fèi)用，售后服務(wù)所需的相關(guān)費(fèi)用。單價(jià)為墻紙上墻后按成品面積實(shí)際收方的包干單價(jià)。
2、合同單價(jià)在合同執(zhí)行過(guò)程 中不作調(diào)整：因市場(chǎng)性、政策性變化而引起的任何價(jià)格變動(dòng)，均不影響合同執(zhí)行，并不得調(diào)整合同包干單價(jià)。
3、因合同為暫定量，供貨過(guò)程 中乙方不得因?yàn)楣┴洈?shù)量與合同不相符而提出任何異議，更不能以此為由調(diào)整單價(jià)。
三、墻紙質(zhì)量要求 墻紙鑲貼完畢，甲方以認(rèn)可的樣板和本合同要求及G73-91《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
1、乙方所必須嚴(yán)格按照合同規(guī)定的墻紙規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)供貨和施工，提供的墻紙應(yīng)為指定的優(yōu)等品。
2、墻紙鑲貼應(yīng)對(duì)花對(duì)縫，完成可視面應(yīng)無(wú)縫且平整。鑲貼完畢后最終質(zhì)量應(yīng)達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
3、所有墻紙和輔料應(yīng)無(wú)異味，甲醛等有毒氣體的含量（或揮發(fā)量）不超過(guò)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
四、交貨及施工工期 合同簽訂后 天內(nèi)將合同數(shù)量墻紙備貨于施工現(xiàn)場(chǎng)，場(chǎng)地具備安裝條件后 天內(nèi)鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工（若因甲方基礎(chǔ)完工時(shí)間推遲而相應(yīng)推遲完工時(shí)間）。
五、交貨地點(diǎn)及方式： 寬城萬(wàn)達(dá)XX樣板房
六、供貨方式
1、本合同的數(shù)量為根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)的暫估數(shù)，乙方在備貨時(shí)應(yīng)多于該數(shù)量，保證現(xiàn)場(chǎng)施工面積變化時(shí)及時(shí)補(bǔ)充供應(yīng)同批號(hào)、色號(hào)產(chǎn)品。
2、乙方應(yīng)根據(jù)場(chǎng)地大小進(jìn)行選板鋪裝，確保同一區(qū)域內(nèi)的墻紙無(wú)色差、條紋順接自然。
3、各個(gè)型號(hào)的墻紙視貨源情況而決定各個(gè)型號(hào)使用量，可選用全部型號(hào)，也可選用其中某幾款型號(hào)。
七、產(chǎn)品驗(yàn)收及提出異議期 嚴(yán)格按照“貨物技術(shù)要求及規(guī)范”條款進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的.不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品乙方無(wú)條件更換。
八、產(chǎn)品結(jié)算
1、墻紙鑲貼工程完工，甲方驗(yàn)收合格后，雙方按墻面面積進(jìn)行收方，核定墻紙的實(shí)際鋪貼面積。
2、根據(jù)收方量進(jìn)行工程結(jié)算。用收方數(shù)量和合同單價(jià)計(jì)算結(jié)算金額。結(jié)算金額墻紙的收方數(shù)量215;合同單價(jià)。
九、付款方式
1、合同生效后五天內(nèi)支付合同總金額 的 30%作預(yù)付款。
2、壁紙鋪裝錢付全款
十、甲乙雙方職責(zé)
1、甲方職責(zé)
1.1 甲方應(yīng)在乙方墻紙到貨前完成墻面準(zhǔn)備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆)，保證乙方到貨后能正常施工。
1.2 協(xié)調(diào)乙方與在場(chǎng)相關(guān)單位的關(guān)系。
1.3 進(jìn)行施工質(zhì)量監(jiān)督工作，進(jìn)行墻紙驗(yàn)收和收方工作。
1.4 支付貨款、辦理工程結(jié)算。
2、乙方職責(zé)
2.1 保證所供墻紙的真實(shí)、可靠性，嚴(yán)格按合同要求的品種、規(guī)格墻紙供貨和施工，并確保施工鑲貼質(zhì)量。
2.2 墻紙基層其他施工隊(duì)伍施工，乙方自行作好基層施工的質(zhì)量監(jiān)督。基層不合格，乙方可拒絕施工，并及時(shí)以書(shū)面形式報(bào)告甲方。乙方墻紙上墻，即視為乙方對(duì)基層質(zhì)量檢驗(yàn)合格。施工后因基層質(zhì)量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
2.3 鑲貼過(guò)程中的材料自行保管。
2.4 自行作好驗(yàn)收前的成品保護(hù)，乙方產(chǎn)品損壞由乙方自行無(wú)償返工；有損壞其它施工項(xiàng)目的成品應(yīng)照價(jià)賠償。
2.5 自行接裝施工用的水電管線，并做好安全防范措施。
十一、工地現(xiàn)場(chǎng)管理：
1、 本工程施工管理過(guò)程中乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家及地方政府頒發(fā)的安全施工、文明施工等規(guī)范、條例，遵守甲方的現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。并隨時(shí)接受主管部門的檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，如達(dá)不到安全文明工地標(biāo)準(zhǔn)，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
2.安全施工： 乙方應(yīng)對(duì)其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全和防火教育，嚴(yán)格按安全規(guī)范組織施工，積極采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，全部由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.文明施工：
3.1 乙方應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家及地方政府頒發(fā)的文明施工規(guī)范組織施工，遵守甲方的現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，保證工地達(dá)到文明現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)（乙方工作人員不能酒后進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)、不能在樓內(nèi)大小便，違者將處以每人每次1000元的罰款，罰款直接在工程款中扣除；情節(jié)嚴(yán)重者直接驅(qū)逐出現(xiàn)場(chǎng)。）。
3.2 施工期間，乙方應(yīng)及時(shí)整理和安排所有機(jī)械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完場(chǎng)清，工程建設(shè)中每個(gè)樓層的多余材料、垃圾必須運(yùn)輸?shù)降孛�，�?yán)禁從高空直接向下拋物；以上物品在不需用時(shí)應(yīng)按甲方要求及時(shí)清理出工地。
3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費(fèi)用已在合同價(jià)款中包干考慮，不作任何調(diào)整。
十二、售后服務(wù)
1、乙方對(duì)本合同產(chǎn)品按“兩年維修，”的原則為甲方提供服務(wù)。
2、在兩年內(nèi)出現(xiàn)起層、剝落、變色等質(zhì)量問(wèn)題，乙方修復(fù)或更換，若人為損壞乙方只收取材料費(fèi)。
十三、違約責(zé)任
1、因色差原因、墻紙質(zhì)量問(wèn)題等原因影響到工程效果，乙方無(wú)條件在5天內(nèi)更換，更換后仍達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)或拒不更換，視為乙方違約。
2、在工程完工前，乙方單方解除合同或中止供貨，視為乙方違約
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：_______________
日期：_______________
建筑工程施工合同9
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
工程承包范圍：大雄寶殿____㎡，____元天王殿____㎡，____元鐘鼓樓____ ㎡，元住宿樓及食堂____㎡，____元
二、合同價(jià)款(固定價(jià)格)
金額(人民幣大寫)：____;(小寫) ;
三、工期：
合同工期：
開(kāi)工日期：
竣工日期：
四.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定的設(shè)計(jì)施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進(jìn)行施工。在施工過(guò)程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進(jìn)行施工的事項(xiàng)，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的`一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
2、施工過(guò)程必須作好記錄及隱蔽工程驗(yàn)收簽證。
五.安全生產(chǎn)乙方必須安全、文明施工，必要時(shí)工地現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)采用圍護(hù)等措施，施工中造成的一切安全責(zé)任事故由乙方負(fù)責(zé)，所發(fā)生費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)。
六、工程款支付：
進(jìn)場(chǎng)付款____元;
基礎(chǔ)±0付款____元;
完成主體一層付款____元;
主體完工付款________元;
工程竣工付款____元。
如甲方未按以上進(jìn)度付款，乙方可停工，因停工造成乙方損失的由甲方承擔(dān)。
七、質(zhì)保期：____一年
保修期限執(zhí)行現(xiàn)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，缺陷期內(nèi)由乙方負(fù)責(zé)保修，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時(shí)算起，保修期結(jié)束后產(chǎn)生的維修費(fèi)由甲方承擔(dān)。
八.合同的生效
合同訂立時(shí)間：
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
九.附則.
1.本合同發(fā)生糾紛后，當(dāng)事雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可申請(qǐng)上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行調(diào)解，解決不了的，可向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，或直接向人民法院起訴
2.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
委托代理人(簽字)：委托代理人(簽字)：
____年____月____日
建筑工程施工合同10
工程編號(hào)： 合同編號(hào)：
工程名稱：
工程地點(diǎn)： 發(fā) 包 人：
承 包 人：
廣 東 省 建 設(shè) 廳 制
第一部分 協(xié) 議 書(shū)
發(fā)包人:（全稱）承包人:（全稱）
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，合同雙方當(dāng)事人就合同工程施工有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成一致意見(jiàn)，訂立本協(xié)議書(shū)。
一、工程概況
工程名稱： 工程地點(diǎn)： 工程內(nèi)容： 工程規(guī)模： 結(jié)構(gòu)形式： 工程立項(xiàng)、規(guī)劃批準(zhǔn)文件號(hào)： 資金來(lái)源：
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
工程合同工期總?cè)諝v天數(shù)：_____ 天。
擬從 年 月 日開(kāi)始施工，至 年 月 日竣工完成。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
五、合同價(jià)款
合同總價(jià)（大寫）： ；
（小寫）：。
項(xiàng)目單價(jià)：□詳見(jiàn)承包人的投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)（招標(biāo)工程）；
□詳見(jiàn)經(jīng)確認(rèn)的工程量清單報(bào)價(jià)單或施工圖預(yù)算書(shū)（非招標(biāo)工程）。
六、組成合同的文件
組成合同的.文件及其優(yōu)先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第2.2 款賦予的規(guī)定一致。
七、詞語(yǔ)含義
本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》第1 條賦予它們的定義相同。
八、承包人承諾
承包人向發(fā)包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款，按照本合同約定實(shí)施、完成并保修合同工程，履行本合同所約定的全部義務(wù)。
九、發(fā)包人承諾
發(fā)包人向承包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款，按照本合同約定的時(shí)限和方法支付工程款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)，履行本合同所約定的全部義務(wù)。
十、合同生效
訂立合同時(shí)間：年 月 日
訂立合同地點(diǎn)：
合同雙方當(dāng)事人約定本合同自雙方簽字、蓋章后，于 生效。
發(fā) 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開(kāi)戶銀行：
帳 號(hào)：
郵政編碼：
電子郵箱:
開(kāi)戶銀行： 帳 號(hào)： 郵政編碼： 電子郵箱:
建筑工程施工合同11
甲方：乙方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)現(xiàn)委托(以下簡(jiǎn)稱乙方)承擔(dān)工程。經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，簽訂合同如下：
一、工程概況：
1.工程名稱：
2.工程地址：
3.工程概況：
二、甲乙雙方的責(zé)任和義務(wù)
1.甲方負(fù)責(zé)提供本工程施工人員的施工場(chǎng)地、樓層施工用電和用水;并提供施工現(xiàn)場(chǎng)專用的有安全防盜措施的倉(cāng)庫(kù)，以保證乙方能順利如期完成工程工期。并承擔(dān)以下義務(wù)：●按時(shí)對(duì)工程、施工及工程進(jìn)度實(shí)施監(jiān)控和驗(yàn)收●按時(shí)支付工程進(jìn)度款
2.乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間及時(shí)提供工程所需的設(shè)備材料，并保證材料的質(zhì)量;乙方應(yīng)在保證工程質(zhì)量和工程進(jìn)度的`前提下完成如下工作：●場(chǎng)地的管道安放及布線●設(shè)備的安裝調(diào)試
三、工程時(shí)間和進(jìn)度
1、合同簽訂后，乙方開(kāi)始對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行布線施工和測(cè)試線路，完成后通知技術(shù)人員入場(chǎng)。
2、工程中甲方對(duì)信息點(diǎn)進(jìn)行增減，則由甲方向乙方出具工程聯(lián)系單，
3、在實(shí)際施工過(guò)程中，根據(jù)具體情況，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。
四、工程及工程量的變更
1、由于甲方原因，對(duì)工程中提出的修改項(xiàng)目，甲方必須向乙方出具工程聯(lián)系單，確認(rèn)修改詳細(xì)清單、工程量的變更和變更金額等事項(xiàng)。如甲方不出具工程聯(lián)系單，乙方有權(quán)利要求甲方按照原設(shè)計(jì)方案施工。
2、由于乙方因設(shè)備停產(chǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng)條件限制等原因?qū)こ讨刑岢龅男薷捻?xiàng)目，必須向甲方出具工程聯(lián)系單，確認(rèn)修改詳細(xì)清單、工程量的變更和變更金額等事項(xiàng)。如乙方不出具工程聯(lián)系單，甲方有權(quán)利要求乙方按照原設(shè)計(jì)方案施工。
五、工程驗(yàn)收
1.采用完工總驗(yàn)收的方式。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)控圖象清晰，符合國(guó)家規(guī)范要求，終端合格率為100%。
3、雙方人員進(jìn)行驗(yàn)收，由雙方人員簽字，驗(yàn)收合格報(bào)告作為付款依據(jù)。
4、工程完工，乙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際布線、信息點(diǎn)位置出具詳細(xì)的竣工圖紙。
六、系統(tǒng)保證及工程維護(hù)乙方提供質(zhì)量保證。在工程驗(yàn)收合格后________年內(nèi)，因設(shè)備自身質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生故障，由乙方更換。如甲方在使用過(guò)程中因使用或管理不當(dāng)造成設(shè)備損壞，乙方有償提供設(shè)備配件。
七、合同金額監(jiān)控設(shè)備及安裝調(diào)試費(fèi)用總金額為：元(人民幣：萬(wàn)元整)。
八、支付條款
1.本合同簽定后，甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進(jìn)度款。
2.系統(tǒng)完工后，甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進(jìn)度款。
3.系統(tǒng)完工并由甲方驗(yàn)收完畢后，甲方向乙方付清其余%的款項(xiàng)。
4.合同執(zhí)行過(guò)程中工程量的增減，則根據(jù)工程聯(lián)系單，對(duì)材料和工作量的增減進(jìn)行核算，其增減的費(fèi)用按第八項(xiàng)支付條款決算。
九、售后服務(wù)乙方提供________年維護(hù)，________年后按成本收取維護(hù)費(fèi)用，響應(yīng)時(shí)間24小時(shí)。
十、人力不可抗拒因素如因戰(zhàn)爭(zhēng)、嚴(yán)重火災(zāi)、水災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震和其它經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可的人力不可抗拒因素，導(dǎo)致工期延誤，則工期順延。在工程無(wú)法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。十
一、違約責(zé)任
1.甲、乙雙方若一方發(fā)生違約情況，則違約方應(yīng)按國(guó)家經(jīng)濟(jì)合同法有關(guān)條款對(duì)另一方進(jìn)行賠償。
2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙雙方中一方廢除合同，需向另一方支付工程總金額%的違約金。
3.如甲方未能按照合同條十
二、解決合同爭(zhēng)議的方式本合同執(zhí)行過(guò)程中若有爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決，可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。十
三、合同生效及其它
1.本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章即生效(傳真件有效)。
2.本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。 〈附設(shè)備清單〉
3.本合同執(zhí)行過(guò)程中，所有補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽定，蓋章之日起生效，屬合同的組成部分。
4.本合若有未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。甲、乙雙方同意上述條款，并簽字確認(rèn)如下：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
建筑工程施工合同12
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）： 承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：
為了確保 ，需 ，依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用原則，雙方就本建設(shè)工程組織施工事項(xiàng)協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱：xxx。
二、工程地點(diǎn)：xxx。
三、工程施工范圍及技術(shù)要求：
詳見(jiàn)施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價(jià)：
本工程預(yù)算價(jià)為xx萬(wàn)元整）（詳見(jiàn)工程預(yù)算書(shū)）。
五、承包方式：
包工包料。
六、結(jié)算方式：
本工程結(jié)算時(shí)委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)結(jié)算審核下浮率為 ，工程量按實(shí)計(jì)算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生工程量計(jì)算，信息價(jià)、勞保費(fèi)用、定額套用及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等按本工程預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
七、付款方式：
工程竣工驗(yàn)收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價(jià)的90%， 余款10%作為保修金，待保修期滿后一個(gè)月內(nèi)付清。
八、工程工期：
工期總?cè)諝v天數(shù)為 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書(shū)面申請(qǐng)經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期可予以相應(yīng)順延。若乙方未按約定的`日期完工，超過(guò)5天后，每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求：
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數(shù)量進(jìn)行施工，按時(shí)保質(zhì)保量完成，工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須達(dá)到合格以上。
2、乙方應(yīng)自覺(jué)提高安全生產(chǎn)意識(shí)，做好現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施，確保施工安全，施工過(guò)程中一切安全責(zé)任及措施費(fèi)用概由乙方負(fù)責(zé)。
十、其它事項(xiàng)：
1、乙方必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，經(jīng)甲方認(rèn)定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。
3、本工程完成后，由乙方書(shū)面申請(qǐng)報(bào)甲方審批后方可進(jìn)行驗(yàn)收。
4、驗(yàn)收時(shí)，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內(nèi)整改到位，否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為個(gè)月，質(zhì)量保修期自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，保修期間發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題一切保修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。在甲方書(shū)面通知3日內(nèi)，乙方未進(jìn)場(chǎng)修復(fù)，視為自動(dòng)放棄保修金，由甲方委托它方維修。
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份），乙方執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件：施工圖紙及工程預(yù)算書(shū)
甲 方（蓋章）： 乙 方（蓋章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
簽訂日期：
建筑工程施工合同13
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。
系個(gè)體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營(yíng)者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號(hào)廠房，注冊(cè)號(hào)：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊(cè)號(hào)：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請(qǐng)求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算，從_____________年__________月__________日起暫計(jì)至起訴之日，實(shí)際應(yīng)計(jì)至還清全部款項(xiàng)之日止);
2、判令被告二對(duì)被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書(shū)》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的`車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書(shū)》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_(kāi)____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來(lái)被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對(duì)所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請(qǐng)法院支持原告全部訴訟請(qǐng)求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同14
建設(shè)單位：設(shè)計(jì)單位：
施工單位：
合同造價(jià)：
合同編號(hào)：
建設(shè)單位：（簡(jiǎn)稱甲方）
施工單位：（簡(jiǎn)稱乙方）
甲方深圳施工。根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》
規(guī)定，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，為了明確工程項(xiàng)目以及雙方責(zé)任，本著相互協(xié)作，確保
施工項(xiàng)目順利完成的.原則。經(jīng)過(guò)甲乙雙方協(xié)商簽訂本合同。
第一條：工程地點(diǎn)：
第二條：工程內(nèi)容：（具體見(jiàn)施工預(yù)算）。
第三條：承包方式：包工包料包質(zhì)量。
第四條：工程總造價(jià)：
第五條：付款方式
1、工程完成驗(yàn)收合格后，甲方支付給乙方全部工程款。
第六條：合同工期
一、雙方商定總工期天。
開(kāi)工日期：年月 日 竣工日期： 年 月 日
二、如遇下列情況，經(jīng)甲方代表同意后，工期可以順延。
1、工程量變化和設(shè)計(jì)變更。
2、非乙方的原因超過(guò)4小時(shí)以上停水停電時(shí)。
3、不可抗力（如地震、臺(tái)風(fēng)、火災(zāi)、雨災(zāi)等）。
三、由甲方責(zé)任造成的工期延誤，甲方應(yīng)支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增
加費(fèi)用，相應(yīng)順延工期。
四、乙方如無(wú)正當(dāng)理由不得拖延工期。
第七條：工程質(zhì)量要求：按設(shè)計(jì)規(guī)范要求，質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
第八條：材料設(shè)備：材料采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合格產(chǎn)品。
第九條：工程施工前后雙方的工作和有關(guān)責(zé)任。
一、甲方：
1、負(fù)責(zé)解決施工場(chǎng)地的用水用電，保證乙方在施工期間的需求。
2、負(fù)責(zé)本工程涉及有關(guān)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。
3、組織工程竣工驗(yàn)收工作。
二、乙方：
1、做好施工組織管理及向甲方提供工程進(jìn)度情況。
2、做好施工安全工作，否則，發(fā)生安全事故，由乙方負(fù)全責(zé)。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門對(duì)施工場(chǎng)地交通和施工噪音等管理規(guī)定。
4、參加工程竣工驗(yàn)收工作。
第十條：工程完工后，質(zhì)量保修年。
第十一條：合同生效與終止
本合同自向甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗(yàn)收交接和竣工結(jié)算后，其條款即告終止。
第十二條：本合同一式四份，其中：甲乙雙方各兩份，均具有同等法律效力。
甲方蓋章：乙方蓋章：
法人代表（簽字）： 法人代表（簽字）：
年月 日 年 月日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑工程施工合同【精選】07-18
建筑工程施工合同(精選)07-05
[精選]建筑工程施工合同07-13
建筑工程施工合同06-13
建筑裝飾工程施工合同02-23
關(guān)于建筑工程施工合同06-06
建筑工程施工合同(必備)07-13
（薦）建筑工程施工合同07-14
建筑工程施工合同[精]07-15
（精華）建筑工程施工合同07-19